Договор подряда № _______
г. Пермь                                                                                                                          ___________________

     Общество с ограниченной ответственностью «ПС-ГРУПП Пермь», именуемое в дальнейшем “Субгенподрядчик”, в лице директора Зубова Романа Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
             __________________________________________________, действующий на основании _________________________________, именуемая в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
 1.1. Субгенподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими собственными силами и средствами выполнить работы ________________________________ на объекте: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Алексеевская» (далее — Объект).
 1.2. Работы по настоящему договору выполняются собственными силами, инструментом. 
 1.3. Объем и содержание работ, определяется Ведомостью договорной цены  (Приложение № 4 к Договору) и Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 5 к Договору), Графиком производства работ (Приложение № 6),  являющимися составной и неотъемлемой частью настоящего договора, Рабочей  документацией ________________________________________________    (далее – проектная документация), а также СП (СНиП), ГОСТ.
 1.4. По настоящему договору Субгенподрядчик предоставляет материалы в соответствии с Перечнем предоставляемых материалов (Приложение № 8 к Договору). 
 1.5. За качество материала отвечает передающая сторона. Однако, сторона, принимающая материал в работу (Подрядчик), обязана проверить его качество. Ссылаться на ненадлежащее качество давальческого материала после его приемки Подрядчик сможет, только если докажет, что недостатки не могли быть обнаружены при приемке материала.
 1.6. Подрядчик за два дня до начала выполнения работ подает заявку на первую партию материалов, которые Субгенподрядчик обязуется поставить в течение 1 (одной) недели.
В дальнейшем Подрядчик за месяц до даты поставки материала, подает заявку на материал из расчета месячного объема. Субгенподрядчик, не допуская простоя в работе Подрядчика, обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения заявки Подрядчика (если иной срок не указан в заявке), предоставлять Подрядчику давальческое сырье по наименованию, характеристикам и в количестве, указанным в такой заявке и необходимого для надлежащего выполнения Подрядчиком всего объема работ, предусмотренного настоящим Договором и Приложениями к нему. Доставка давальческого сырья на Объект производится силами и средствами Субгенподрядчика. Приемка материалов от Субгенподрядчика осуществляется лицом, назначенным приказом Подрядчика. Одновременно с предоставлением давальческого сырья Субгенподрядчик передает Подрядчику оформленную на такое сырье сопроводительную документацию, включая:
- накладная на отпуск материалов на сторону ф. М-15 в 2-х экземплярах;
- подтверждающие качество давальческого сырья документы (паспорт/сертификат качества и т.д.).
В случае обнаружения Подрядчиком некачественного давальческого сырья, Подрядчик обязан немедленно приостановить работу и сообщить об этом Субгенподрядчику. 
Не использованные Подрядчиком давальческие материалы, поставленные Субгенподрядчиком по заявке Подрядчика и переданные Подрядчику по накладной, остаются у Подрядчика с удержанием их стоимости из суммы выполнения Подрядчиком работ, согласно КС-2, КС-3/актов выполненных работ, по окончании выполнения работ на Объекте.
Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Субгенподрядчиком материалов.
 1.7.  Заявки на материалы подаются в пределах двух этажей двух секций из расчета на 1 (один) месяц. 
 1.8. Работа считается выполненной после подписания сторонами Актов выполненных работ КС-2, КС-3 и предоставления отчета об использовании давальческого сырья, составленного на основании Норм расхода материалов (Приложение № 7 к Договору), предоставления  надлежаще оформленной исполнительной документации.

2. Стоимость работ по договору
2.1.	 Общая стоимость Договора твердой определяется Ведомостью договорной цены (Приложение № 1 к Договору), и составляет ____________________________________________________
Цена Договора включает в себя все затраты, материалы, за исключением материалов, поставляемых Субгенподрядчиком, в соответствии с  Приложением № 8 к Договору, связанные с выполнением работ, уплату всех налогов, сборов, обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением необходимых обязательств по Договору, стоимость контрольно-измерительных работ и услуг, необходимость выполнения которых возникает из настоящего договора либо предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, сопутствующих расходов, необходимых для выполнения работ по Договору, а также любые иные возможные расходы, прямо или косвенно связанные с выполнением работ по Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ. ФОТ, накладные расходы (НР), строительную прибыль (СП), зимнее удорожание, работу в ночное время, стоимость высотных работ. Единичные расценки являются фиксированными на весь период выполнения работ.
2.2.	Авансирование не предусмотрено. 
2.3.	Оплата по договору осуществляется в следующем порядке: 
- оплата выполненных работ по этапу производится за выполненный этап при условии выполнения этапа работ в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления подписанных Сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставления  надлежаще оформленной исполнительной документации, отчета об использовании давальческого сырья.  Срок оплаты исчисляется только с даты предоставления полного пакета документов и предоставленного Подрядчиком счета на оплату. 
   -  окончательный расчет производится за вычетом выплаченных сумм, после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных Договором, подписания Актов о выполнении работ, справок о стоимости выполненных работ, предоставлении Подрядчиком счетов (счетов-фактур) на всю стоимость Договора, исполнительной документации, отчета об использовании давальческого сырья. Срок оплаты исчисляется только с даты предоставления полного пакета документов и предоставленного Подрядчиком счета на оплату.
2.4.	Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации и согласованным Сторонами.
2.5.	Окончательная стоимость работ определяется фактически выполненными работами Подрядчика на основании предоставленных актов о приемке работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, за весь период работ Подрядчика.
2.6.	 Изменения по объему и составу работ, объему и номенклатуре применяемых материалов производятся исключительно с письменного указания Субгенподрядчика.
2.7.	Любые работ, выполнение которых прямо предусмотрено или подразумевается условиями Договора и приложениями к нему, не предусмотренные указанной документацией, но являющиеся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимые для достижения их результата в соответствии с проектной документацией, считаются включенными в стоимость работ и должны быть выполнены Подрядчиком в рамках срока выполнения работ по Договору.
2.8.	  Дополнительные работы, не предусмотренные в настоящем договоре, необходимость в которых возникла по инициативе Субгенподрядчика  по причине изменения Проектной документации, выполняются Подрядчиком после их согласования с Субгенподрядчиком с оформлением сметы, согласованной и утвержденного сторонами в установленном порядке, и дополнительного соглашения к Договору. Иные дополнительные работы, не согласованные  Субгенподрядчиком  не принимаются и оплате не подлежат.
Расценки, согласованные сторонами в приложение №4 к договору являются неизменными на весь период действия настоящего договора.
2.8.	С  целью обеспечения гарантийных обязательств Генподрядчик удерживает 5% (пять процентов) от стоимости Договора. Сумму гарантийного удержания  Генподрядчик удерживает из любых платежей.
Окончательное перечисление суммы гарантийного  удержания Подрядчику осуществляется по истечение 1 (одного) года с момента подписания первого Акта приема-передачи Объекта долевого строительства, при условии, что все обнаруженные за этот период гарантийные недостатки  были Подрядчиком устранены своевременно и в полном объеме.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ: 
начало работ – 
окончание работ – 
Срок выполнения работ в пределах одного этапа – 1 этаж одной секций – составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. 
3.2. Подрядчик обязан приступить к исполнению договорных обязательств не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи строительной площадки (Приложение № 1 к Договору). 
Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. 
Дата фактического завершения работ определяется датой подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Работа считается выполненной после подписания сторонами Актов выполненных работ КС-2, КС-3, и предоставления исполнительной документации в соответствии с п. 7.1. Договора.
	3.3. Никакие задержки и нарушения по вине Подрядчика в выполнении работ и услуг не могут служить основанием для требования о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, когда выполнение работ прямо запрещено строительными нормами и правилами в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, сроки выполнения работ в вышеуказанных случаях продлеваются на равный временной промежуток.
4.  Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.	Производить работы в полном соответствии с утвержденными Ведомостью договорной цены, Техническим заданием на выполнение каменной кладки,  проектной документацией, строительными нормами и правилами, действующим нормативным и техническим законодательством Российской Федерации.
4.2. С момента предоставления Подрядчику строительной площадки по Акту передачи строительной площадки, самостоятельно организовывать, выполнять, соблюдать и  нести ответственность за исполнение следующих требований: 
        4.2.1. Неукоснительно выполнять при производстве работ «Требование Субгенподрядчика по охране труда и безопасности труда» (Приложение №  6 к Договору)  и требования, в соответствии с ФЗ РФ;
 - по охране труда и безопасности труда;
 - по профилактике и минимизации несчастных случаев при выполнении работ по Договору подряда;
- по промышленной безопасности;
- по охране окружающей среды и экологической безопасности, в том числе зеленых насаждений  и земли  во время проведения работ по договору подряда, в пределах строительной площадки;
- по пожарной безопасности;
- -по безопасности дорожного движения;
- по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 
- по технической и технологической документации (ППР, техкарта).
      4.2.2.  Подрядчик обязан иметь квалифицирующие удостоверения по охране труда, безопасности труда, а также отсутствие противопоказаний работам на высоте, в соответствии с требованиями ФЗ РФ.
      4.2.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, в соответствии с требованиями ФЗ РФ по охране труда.
     4.2.4.  Немедленно в течение часа информировать Субгенподрядчика:
- обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору;
- о несчастном случае, аварии, инциденте, возгорании, происшествиях.
4.3. Соблюдать требования и правила благоустройства, санитарно-гигиенический и прочие регламентирующие и регулирующие градостроительную деятельность нормативные документы. 
         4.4. Приказами назначить: лиц, ответственных за производство работ, за организацию, соблюдение выполнение и контроль требований: общестроительных работ, охрана труда и безопасность труда; промышленную безопасность; охрану окружающей среды и экологической безопасности; пожарной безопасности; гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; электрохозяйство и электробезопасность; в том числе за подписание и предоставление документов (приема документов на рассмотрение в соответствии с условиями настоящего Договора); за приемку материалов.
        4.5. Заверенные копии приказов, согласно п. 4.4. Договора,  а так же  письмо о допуске на объект своих работников, вносе строительных механизмов, инвентаря, материалов и въезде транспорта направляется в адрес Субгенподрядчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания приказа.
4.5. Подрядчик обеспечивает сохранность завезенных на строительную площадку Подрядчиком для производства работ по настоящему Договору технику, оборудование, материалы, конструкции Подрядчик обеспечивает самостоятельно в период рабочего времени. Спецтехника и бытовка/склад сдаются под запись охраннику в журнал охраны по окончании рабочего времени. 
4.6.	 Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет обеспечить содержание, ежедневную уборку строительной площадки, непосредственно на которой ведутся работы и складируются материалы, в т.ч. ежедневную уборка рабочих мест от остатков материалов. На период выполнения работ строительный мусор (бытовой мусор) является собственностью Подрядчика.
4.7.	Подрядчик обязуется, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, Подрядчик несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. 
4.8.	На протяжении всего срока действия договора Подрядчик обязуется осуществлять мойку колес транспортных средств, привлеченных (используемых) им для выполнения работ, самостоятельно. Субгенподрядчик предоставляет Подрядчику воду и автомойку.
4.9.	 Возмещает санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил ведения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, несвоевременную уборку строительного мусора, вынесение грязи на дорогу транспортными средствами Подрядчика и другие упущения
4.10.	   После завершения предусмотренных Договором работ и сдачи их Субгенподрядчику со дня подписания Акта о сдаче-приемке выполненных работ, в течение 3 календарных дней вывозит строительные машины, механизмы, инструменты, приборы, инвентарь, временные здания и сооружения и другое имущество, принадлежащее Подрядчику и привлеченным им третьим лицам.
4.11.	Несет ответственность за определенные Договором сроки и качество работ. 
4.12.	В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по уборке мусора на строительной площадке в соответствии с п.4.6. настоящего Договора, Субгенподрядчик вправе (но не обязан) привлечь стороннюю организацию для уборки строительного (и бытового) мусора, с последующим возмещением Подрядчиком затрат Субгенподрядчика. 
4.13.	В случае нанесения ущерба по вине Подрядчика имуществу Субгенподрядчика или иных лиц, к которому в том числе относятся принятые и непринятые Субгенподрядчиком результаты работ других Подрядчиков по Объекту, возместить ему расходы, связанные с восстановлением данного имущества, или восстановить за свой счет в срок, не позднее 10 рабочих дней с момента получения соответствующего предписания от Субгенподрядчика. 
4.14.	По окончании полного выполнения работ сдать Субгенподрядчику выполненный объем работ для проверки по Актам выполненных работ установленной унифицированный формы (далее в тексте - Акты выполненных работ). К Актам выполненных работ приложить Акты на скрытые работы, исполнительные схемы, а также паспорта и сертификаты на использованные изделия, материалы. Датой получения Субгенподрядчиком вышеуказанных документов является отметка Субгенподрядчика в сопроводительном письме к Актам или исполнительной документации. Приемка работ осуществляется Субгенподрядчиком только при полном выполнении работ, согласно условий настоящего договора и сроков выполнения работ. 
4.15.	 Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, удостоверяющих личность работников, а также разрешение на работу на территории Российской Федерации (для не граждан Российской Федерации) и соблюдать нормы миграционного законодательства и правила приема на работу иностранных граждан, в связи с чем Подрядчик обязуется привлекать и использовать иностранных работников при наличии у них разрешения на работу на территории РФ, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ произвести регистрацию такого  персонала по месту временного проживания и постановку на миграционный учет, осуществлять постоянный контроль над соблюдением иностранным персоналом норм миграционного законодательства, а также за свой счет обеспечить получение указанными лицами всех необходимых документов для работы и временного проживания, включая, в том числе, получение разрешений на работу/патентов, полисов ОМС, ДМС и т.п. 
4.16.	 Подрядчик вправе, для выполнения работ привлекать третьих лиц, при этом ответственность перед Субгенподрядчиком несет Подрядчик. 
4.17.	 Подрядчик своими силами и за свой счет обязуется обеспечить доставку работников на объект, проживание и санитарно-бытовые условия для работников, соблюдение требований п. 4.2.1. Договора. Для размещения работников на строительной площадке Подрядчик использует собственные бытовые помещения, которые размещаются в бытовом городке. Разрешенное время выполнения работ в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00 часов. 
4.18.	 В комплекс работ по Договору входят все работы согласно условиям Договора и Приложениям к нему.  
4.19.	Для учета электроэнергии Подрядчик устанавливает группы учета в бытовых помещениях и на рабочих местах. Подрядчик возмещает затраты по электроэнергии Генподрядчику по установленной группе учета в бытовых помещениях. 
4.20.	 В случае выявления Субгенподрядчиком недостатков выполненных Подрядчиком работах, и не устраненных их Подрядчиком в течение 48 (сорока восьми) часов с момента его уведомления, Субгенподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с последующим возмещением Подрядчиком  затрат Субгенподрядчика на устранение недостатков. 
5. Обязательства Субгенподрядчика
Для реализации настоящего Договора Субгенподрядчик обязан:
5.1. Предоставить подготовленную для производства работ по настоящему договору строительную площадку и передать ее по Акту передачи строительной площадки.
5.2. До начала выполнения работ предоставить соответствующие разделы проектной документации стадии «Рабочая документация»  с сопроводительным письмом.
5.3. Назначить на строительной площадке своего представителя, который от имени Субгенподрядчика осуществляет технический надзор и контроль за ходом, объемами и качеством выполнения работ, соблюдением сроков выполнения работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4. Производить приемку работ и подписывать Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, или предоставлять мотивированный отказ в течении 5 (пяти) рабочих дней с учетом положений п.4.12. настоящего Договора.
5.5.   Субгенподрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
5.6. Принять от Подрядчика выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
6. Производство работ
6.1.	 Подрядчик приступает к работе после передачи Субподрядчиком строительной площадки по Акту  (Приложение № 4 к Договору). Для приемки строительной площадки (либо ее части), составления и подписания акта приема-передачи строительной площадки (либо ее части) Подрядчик в назначенное Субподрядчиком время, направляет своего надлежащим образом уполномоченного представителя. 
6.2.	Подписание акта приема-передачи строительной площадки Подрядчик подтверждает, что Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения работ, обследовал и изучил строительную площадку и прилегающие к ней территории и земельные участки, и иную информацию, и нашел строительную площадку подходящей для надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
6.3.	С момента начала работ и до их завершения Подрядчик оформляет всю необходимую исполнительную документацию, иную обязательную документацию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.4.	Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется Подрядчиком представителю Субгенподрядчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры.
6.5.	Субгенподрядчик  вправе вносить изменения в объем работ, Субгенподрядчик может дать распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу;
- выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения строительства за отдельную плату. Изменение стоимости работ и сроки их выполнения оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
6.6. Представитель Субгенподрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего срока выполнения работ. 
6.7. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.
6.8. Работники Подрядчика, появившиеся на строительной площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического состояния, на объект не допускаются. 
6.9. Все действия и взаимодействия при исполнении договора осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику, связанные с производством работ могут даваться в журнале производства работ. 
6.10. Между представителем Субгенподрядчика  и Подрядчика на строительной площадке регулярно (еженедельно), проводятся совещания по согласованию возникающих вопросов. Стороны обязуются обеспечить обязательное присутствие уполномоченных, компетентных представителей, на всех без исключения совещаниях. По результатам совещания Субгенподрядчик направляет по электронной почте в адрес Подрядчика Протокол. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня направляет ответ о согласии либо мотивированное возражение, в случае отсутствия ответа, считается что Подрядчик согласен с Протоколом, направленным в его адрес. Датой получения Протокола, считается дата его отправления Субгенподрядчиком. 
7. Приемка выполненных работ
7.1.	Подрядчик передает Субгенподрядчику за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки работ 3 (Три) экземпляра исполнительной документации в бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронном в формате pdf, dwg. 
7.2.	Приемка выполненного этапа работ производится не позднее 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента получения Субгенподрядчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Акты  по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, принимаются после выполнения всех работ в объемах этапа, предусмотренных проектом, предоставления исполнительной документации, уборки строительного и бытового мусора. Освобождение строительной площадки от остатков материала, инструментов и оборудования, техники, осуществляется Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ.
7.3.	В случае обнаружения дефектов выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, установленные Субгенподрядчиком, но в срок не позднее 5-ти (Пяти) календарных дней. В случае невозможности устранения недостатков в указанный срок, Подрядчик обязан согласовать дополнительный срок для устранения недостатков, с обоснованием объективной причины установления дополнительного срока.
7.4.	Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты и недостатки (дефектная ведомость), Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения письменного извещения Субгенподрядчика.
7.5.	При отказе (неявке) Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Субгенподрядчик в одностороннем порядке составляет Акт и/или привлекает экспертную организацию. Односторонний подписанный Акт и/или (заключение) экспертизы является для Подрядчика основанием для принятия претензий Субгенподрядчик и устранения недостатков.
8. Ответственность сторон
8.1.	При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п.3.1. настоящего Договора, и предъявления Субгенподрядчиком претензии в письменном виде, Подрядчик уплачивает Субгенподрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки. 
8.2.	 Подрядчик возмещает затраты, понесенные Субгенподрядчиком по вине Подрядчика, в полном объеме, в соответствии с подтверждающими расходы документами. 
8.3.	При нарушении Подрядчиком при производстве работ требований 
- п. 4.2.1. Договора:
- невыполнении предписаний Субгенподрядчика, Авторского надзора, Государственного строительного надзора в срок до трех рабочих дней;
- иных нарушений при производстве работ, 
Субгенподрядчик составляет Акт и выносит Подрядчику предупреждение. В случае, если в течение 2 (Двух) рабочих дней, с даты получения предупреждения, Подрядчиком, нарушение не будет устранено, Субгенподрядчик удерживает штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение из причитающихся Подрядчику выплат. В случае повторного нарушения, предусмотренного настоящим пунктом договора, Субгенподрядчик составляет Акт, доводит до сведения Подрядчика путем предоставления копии акта, который является основанием для взыскания штрафа.
В случае, если нарушения Подрядчиком требований законодательства привели к привлечению Субгенподрядчика или Субгенподрядчика к административной, гражданской, уголовной ответственности, Подрядчик обязан возместить все убытки и затраты, связанные с привлечением Субгенподрядчика к ответственности и устранением последствий нарушений Подрядчика.  
8.4.  При нарушении Подрядчиком при производстве работ:
- прочих нормативов и правил, нарушение которых будет связано с производством работ;
- принятых проектом номенклатуры материалов, технологий производства работ и т.д.;
- согласованных мест и правил складирования материалов;
- правил ведения исполнительной документации;
Субгенподрядчик составляет Акт и выносит Подрядчику предупреждение. В случае, если в течение 2 (Двух) рабочих дней, с даты получения предупреждения, Подрядчиком нарушение не будет устранено, Субгенподрядчик удерживает штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение, из причитающихся Подрядчику выплат. В случае повторного нарушения, предусмотренного настоящим пунктом договора, Субгенподрядчик составляет Акт, доводит до сведения Подрядчика путем предоставления копии акта, который является основанием для взыскания штрафа.
8.5. За срыв сроков выполнения промежуточных этапов работ, согласно утвержденного графика, технического задания, за исключением случаев, независящих от Подрядчика – первые пять календарных дней – 5000 (пять) тысяч рублей в день, с шестого календарного дня  - 10 000 (десять тысяч) рублей в день. 
8.6. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков, причиненного ущерба не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
8.7. В случае обнаружения на Объекте работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или веществ вызывающих вышеуказанное опьянение, в том числе курение в местах не отведенных для этого, Подрядчик уплачивает Субгенподрядчику штраф в размере 10 000,00 рублей, за каждый факт, зафиксированный любым из ниже перечисленных способов и документами: актами составленными работниками сторон, письменными объяснениями работников сторон и иными способами. В случае повторного нарушения, предусмотренного настоящим пунктом договора, Субгенподрядчик удерживает 10 % от месячной суммы выполнения работ, на основании предоставленных актов о приемке работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
8.8. Подрядчик обязан не допускать к работе лиц, не имеющих гражданство РФ, или не прошедших регистрацию и не имеющих выданного в установленном порядке разрешения на работу. При выявлении указанных нарушений Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000,00 рублей, за каждый случай нарушения (за каждого работника), а также компенсирует все суммы штрафов наложенных на Субгенподрядчика, Субгенподрядчика уполномоченными органами.
8.9. Субгенподрядчик имеет право в первоочередном порядке удержать из любых сумм, подлежащих выплате Подрядчику Субгенподрядчиком любые убытки (реальный ущерб и упущенная выгода), возникшие у Субгенподрядчика в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, любые неустойки (пени, штрафы), предъявленные Подрядчику в порядке, установленном настоящим договором. Удержание производится после предъявления Подрядчику письменного требования об их взыскании.
8.10. Стороны согласовали, что проценты по денежному обязательству, установленные ст. 317.1 ГК РФ не подлежат применению к отношениям сторон по настоящему Договору.
8.11. В случае не устранения недостатков Подрядчиком соответствии с п. 13.3 и 8.3. настоящего договора, Субгенподрядчика имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из сумм гарантийного удержания, либо Подрядчик возмещает затраты Субгенподрядчика на устранение недостатков. 
8.12. При срыве Подрядчиком сроков производства работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора Субгенподрядчик вправе передать выполнение работ другому Подрядчику (в полном объеме и/или определенный этап/этапы работ). 
8.13. При нарушении Субгенподрядчиком сроков оплаты по договору, установленных п.2.3. Договора, и предъявления Подрядчиком претензии в письменном виде, Подрядчик вправе взыскать с Субгенподрядчика пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
8.14. При нарушении Субгенподрядчиком сроков принятия работ, установленных п. 7.2. настоящего Договора, Субгенподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости не принятого этапа за каждый день просрочки.
8.15. В случае отсутствия представителя Подрядчика на совещания, согласно п. 6.10. Договора, Подрядчик оплачивает штраф в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей, за каждый случай.
8.16. При не выполнении требований Субгенподрядчика, указанных в Протоколе, направленного в соответствии с п. 6.10. Договора, Подрядчик оплачивает штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей.

9. Особые условия
9.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств сторонами. 
9.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
9.3.	Без наличия подписанных приложений к настоящему договору, договор считается не заключенным. 
9.4.	Стороны Договора обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, касающейся предмета Договора, а также информации, дополнительно предоставляемой сторонами в процессе работ по Договору, условий Договора, уровня Договорной цены и т.д. 
9.5.	В случае необходимости передачи персональных данных Стороны принимают все необходимые меры для обеспечения требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части защиты, хранения и обработки персональных данных. 
9.6.	Сторона, виновная в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» самостоятельно несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 
9.7.	Стороны применяют требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимают меры по предупреждению коррупции, ведут Антикоррупционную политику и развивают не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживают деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
9.8.	В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренные Антикоррупционной оговоркой, Подрядчик или СУБГЕНПОДРЯДЧИК  имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, согласно положениям настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9.9.	  Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 
9.10.	 Все согласованные Сторонами приложения являются неотъемлемой частью Договора.
9.11.	 При подписании и исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами. 
9.12.	 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. С момента заключения настоящего Договора все предшествующие договоренности между Сторонами, будь то в устной или письменной форме, утрачивают силу.
10. Расторжение Договора
10.1.	Субгенподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
10.1.1. при нарушении Подрядчиком более 2 (Двух) раз требований п. 4.2.1. Договора, ведения технической документации, журналов производства работ и т.д.;
10.1.2. при получении 2 (Двух) и более предписаний за календарный месяц от технического надзора, представителя Субгенподрядчика по качеству выполненных работ, а также по нарушению сроков выполненных работ; отставание от сроков выполнения работ на 5 календарных дней и более.
10.1.3. при просрочке Подрядчиком сроков выполнения работ относительно сроков начала выполнения работ и сроков окончания работ на объекте более чем на 5 (Пять) календарных дней по вине Подрядчика;
10.1.4. при просрочке Подрядчиком сроков поставки техники, машин и механизмов (либо согласованных письменно дат поставки Подрядчиком материалов, машин, механизмов и т.д.) на объект более чем на 1 (Один) календарный день по вине Подрядчика. 
10.1.5. при нарушении сроков начала работ, указанных в п.3.1. настоящего Договора.
10.2.	При расторжении Договора по вышеуказанным основаниям, Субгенподрядчик вправе взыскать с Подрядчика все убытки, причиненные ему вследствие переноса сроков окончания строительства, удорожания материалов, прочие убытки, прямо или косвенно связанные с расторжением Договора. В случае, если на момент расторжения Договора по вышеуказанным основаниям, Подрядчику причитаются к выплате денежные суммы, Субгенподрядчик имеет право на удержание из причитающихся сумм.
 Субгенподрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании недобросовестных действий/бездействий Подрядчика, злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Субгенподрядчик вправе расторгнуть Договор по иным основаниям, в одностороннем порядке, без объяснения Подрядчику причин расторжения Договора.
10.3.	 Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае принятия Субгенподрядчиком по причинам, не зависящим от Подрядчика, решения о приостановке работ на срок более 30 (Тридцати) рабочих дней или консервации объекта.
10.4.	При досрочном расторжении Договора по вине Субгенподрядчика, Субгенподрядчик оплачивает Подрядчику стоимость работ пропорционально выполненным объемам и фактические затраты, подтвержденные документами и принятые Субгенподрядчиком.
10.5.	В случае расторжения Договора в одностороннем порядке Стороны письменно уведомляют друг друга не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. В случае расторжения Субгенподрядчиком Договора по основаниям, указанным в п.11.1., Подрядчик уведомляется за 5 (Пять) календарных дней. При досрочном расторжении Договора, обязательства Подрядчика по освобождению строительной площадки, указанные п.4.7. должны быть выполнены до истечения срока уведомления о расторжении Договора.
10.6.	Уведомление о расторжении может быть отправлено почтой, указанной в реквизитах сторон.
10.7.	Расторжение Договора между Субгенподрядчиком и Подрядчиком влечет автоматическое прекращение Договора для Подрядчиков, привлеченных к работе Подрядчиком.
10.8.	Субгенподрядчик вправе расторгнуть договор также в следующих случаях:
- снижение качества работ, предусмотренных настоящим договором.
11. Порядок рассмотрения споров
11.1.	Все споры, возникшие в связи с исполнением Договора, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.
11.2.	При возникновении споров соблюдение претензионного порядка обязательно. Претензии направляются любым способом, фиксирующим отправление и доставку. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 (десяти) дней.
11.3.	Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.
11.4.	При возникновении между Субгенподрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена комиссия.
12. Гарантии качества работ
12.1.	 Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оснастки поставляемых Подрядчиком, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
Гарантийный срок на используемые материалы и выполняемые Подрядчиком работы  составляет – 60  (Шестьдесят) месяцев, который начинает исчисляться с момента подписания первого Акта приема-передачи Объекта долевого строительства. 
12.2.	Подрядчик обязуется устранять недостатки, выявленные в течение гарантийного периода, в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента письменного предъявления Субгенподрядчиком претензий к качеству результата работ в форме одностороннего уведомления об их выявлении.
13.	Гарантии и заверения сторон, возмещение потерь
13.1.	  Стороны  заверяют и гарантируют следующее:
- Стороны являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами и/или надлежащим образом зарегистрированными индивидуальными предпринимателями;
- для заключения и исполнения договора Стороны получили все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеют законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Сторонам или ограничивающих их право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Сторон на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.
13.2.	Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Стороны заверяют и гарантируют следующее:
- ими уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, также надлежащим образом ведется и подается в налоговые и иные государственные органы: налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- все операции по исполнению настоящего Договора полностью отражены в первичной документации Сторон, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Стороны;
- Стороны гарантируют своевременное предоставление другой Стороне полностью соответствующих действующему законодательству Российской Федерации первичных документов, которыми оформляются все работы выполняемых в рамках настоящего договора.
13.3.	Подрядчик настоящим подтверждает, что он является членом саморегулируемой организации в области заявленных видов работ или имеет соответствующую лицензию, предусмотренную действующим законодательством РФ (при осуществлении определенных видов деятельности). Подрядчик направляет на выполнение работ в рамках настоящего договора квалифицированный, обученный, прошедший инструктаж и снабженный средствами индивидуальной защиты персонал.
13.4.	Заверения и гарантии, изложенные в п.13.1-13.3. настоящего раздела, являются существенными и имеют значение для заключения,  исполнения,  прекращения настоящего Договора. 
В случае дачи Подрядчиком не достоверных гарантий, введения Субгенподрядчика в заблуждение при заключении настоящего Договора, Подрядчик обязуется возместить все убытки Субгенподрядчика причиненные недостоверностью заверений Подрядчика.
14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
14.2.	Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более пятнадцати дней, то Субгенподрядчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ (оказания услуг).
Если Стороны не смогут договориться в течение трех дней, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения договора.
14.3.	При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
14.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более месяца, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
14.5.	Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
14.6.	Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением почтовой связи.
14.7.	Неотъемлемой частью Договора являются:
1. Приложение №1 – Акт передачи строительной площадки 
2. Приложение №2 - Требование по охране труда и безопасности труда 
3. Приложение № 3 – Вводный инструктаж по охране труда и безопасности труда 
4. Приложение № 4 – Ведомость договорной цены
5. Приложение № 5 – Техническое задание на выполнение каменной кладки
6. Приложение № 6 - График производства работ.
8. Приложение № 8 – Перечень предоставляемых материалов.

15. Обмен документами в рамках Договора
15.1.	Стороны договорились об использовании ЭДО, обмен документами в рамках Договора осуществляется, в том числе, в форме электронных документов (электронных образов документов) с использованием системы электронного документооборота (ЭДО) в соответствии с законодательством РФ на следующих условиях:
15.1.1.	обмен документами в форме электронных документов (электронных образов документов) (далее – Электронные документы) в рамках Договора осуществляются  Сторонами с использованием системы электронного документооборота (ЭДО), указанной в п. 15.1.5. Договора, в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора;
15.1.2.	Электронные документы, в том числе счета на оплату, счета-фактуры, акты сдачи-приемки оказанных услуг) оформляются в соответствии с требованиями законодательством РФ и направляются с использованием системы ЭДО в сроки, предусмотренные  законодательством Российской Федерации и/или Договором;
15.1.3.	 При использовании ЭДО Стороны руководствуются действующим  законодательством Российской Федерации, а также регламентами предоставления услуг удостоверяющих центров. В случае возникновения спорных ситуаций между Сторонами при ЭДО по вопросам авторства или подлинности электронных документов, разрешение споров производится в соответствии с регламентами удостоверяющих центров. 
15.1.4.	Электронные документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) уполномоченного лица отправителя документов. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена информацией по Договору.. каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную УКЭП, подтвержденную сертификатом удостоверяющего центра, и доверенность, подтверждающую полномочия этого лица, оформленную Сторонами в установленном порядке.
15.1.5.	 Субгенподрядчик поддерживает совместимость со следующими системами ЭДО: ООО "Тензор-Удмуртия", ИНН 1841007528.
15.2.	В случае, если стороны не договорились об использовании ЭДО, обмен документами в рамках Договора осуществляется путем формирования документов на бумажном носителе и направлении по адресам, указанным в разделе 16 Договора.

16.	Адреса и реквизиты сторон

СУБГЕНПОДРЯДЧИК
ООО «ПС-ГРУПП Пермь» 
Юридический адрес: 614068, Пермский край, г Пермь, ул. Набережная, д.10 
ИНН 5903157770 КПП 590301001 
ОГРН 1235900016241
р/с 407 
АО "Банк ДОМ.РФ" 
К/С: 30101810345250000266
БИК: 044525266 
8 (3412) 904-144

 Директор

 __________________/ Р.Г. Зубов 
мп
		ПОДРЯДЧИК

___________________
мп	

Приложение № 1
к договору П/25/24 от 03.04.2024 г.
АКТ ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Наименование, адрес объекта: 
««Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Алексеевская» (далее — Объект)
Комиссия в составе:
Представителя Субгенподрядчика ______________Р.Г. Зубов ____________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы, должность)

Представителя Подрядчика  ___________________
                                                                                                (фамилия, инициалы, должность)
произвели в натуре осмотр Объекта:  
«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Алексеевская»  (далее — Объект),  
1. Объект отвечает всем необходимым для производства строительных работ требованиям, в том числе требованиям по охране труда и безопасности труда; промышленной безопасности; охране окружающей среды и экологической безопасности; пожарной безопасности; гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; безопасности дорожного движения и не имеет препятствий для выполнения работ, предусмотренных Договором.
	2. С даты подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за выполнение  требований по охране труда и безопасности труда;  промышленной безопасности; охране окружающей среды и экологической безопасности;  пожарной безопасности; гражданской безопасности и чрезвычайным ситуациям;  безопасности дорожного движения;   сохранность, безопасность и дальнейшее использование Объекта до завершения работ, предусмотренных Договором.
ОБЪЕКТ:
Сдал								Принял 
представитель Субгенподрядчика				представитель   Подрядчика
 _____________________________				____________________________
(фамилия, инициалы)					            (фамилия, инициалы)

Приложение №2 
к договору П/25/24 от 03.04.2024 г.

«Требования Субгенподрядчика по охране труда и безопасности труда»
1.Подрядчик/Субподрядчик/Исполнитель, по отношению к своим работникам обязуется:	
Обеспечивать:	
1.1.	Соблюдение и выполнение требований государственных нормативных требований актов по охране труда при производстве работ, а именно:	
1.1.2.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004	
1.1.3.	№ 197-ФЗ от 21.12.2001 «Трудовой кодекс», раздел X «Охрана труда» 	
1.1.4.	№2664 от 24.12.2021 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»	
1.1.5.	№223н от 20.04.2022 «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»	
1.1.6.	№1206 от 05.06.20022 «О порядке расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников»	
1.1.7.	№29н от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских  осмотров, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских  противопоказаний к осуществлению работ  с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также  работам, при выполнении которых  проводятся  обязательные  предварительные  и периодические  медицинские осмотры	
1.1.8.	№342н от 20.05.2022 «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование»	
1.1.9.	№776н от 29.10.2021 об утверждении Положения о системе управления охраной руда»	
1.1.10.	№290н от 01.06.2009 «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»	
1.1.11.	№477 от 16.07.2007 «Об утверждении  типовых  норм бесплатной  выдачи  сертифицированных  специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной  защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных  работах с вредными и (или)   опасными условиями труда, а также  выполняемые  в особых  температурных  условиях или связанных  с загрязнением»	
1.1.12.	№1104н от 14.11.2010 «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств. Занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»	
1.1.13.	№997н  от 09.12.2014 «Об утверждении  типовых норм бесплатной выдачи  специальной  одежды, специальной обуви  и других средств  индивидуальной  защиты работникам  сквозных профессий  и должностей всех видов  экономической деятельности, занятым  на работах  с вредными  и (или)  опасными  условиями труда, а также  на работах, выполняемых в особых  температурных условиях или связанных  с загрязнением	
1.1.14.	№1122н от 17.12.2010 «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих средств и стандарта безопасности труда», «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»	
1.1.15.	№766н от 29.10.2021 «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» (вступает в силу 1 сентября 2023 г.)	
1.1.16.	№426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда», в том числе «Оценке профессиональных рисков»	
1.1.17.	№52 от 30.05.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	
1.1.18.	№40 от 02.12.2020 Постановление «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к условиям труда»	
1.1.19.
	ГОСТ 12.0.230-2007 от 10.07.2007 «ССБТ Системы управления охраной труда. Общие требования»	
1.1.20.	№122 от 17.09.2002 Постановление «О своде правил «Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»
СП 12-136-2002 от 01.01.2003 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда в проектах организации строительства и в проектах производства работ»	

1.1.21.	№80 от 23.07.2001 Постановление «О принятии строительных норм и правил РФ «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
СНиП 12-03-2001 от 01.09.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»	
1.1.22.	№123 от 17.09.2002 Постановление «О принятии строительных норм и правил РФ «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»	
1.1.23	№883н от 11.12.2020 Приказ «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»	
1.1.24.	№782н от 16.11.2020 Приказ «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»	
1.1.25.	Иная документация в области охраны труда и безопасности труда, в соответствии с действующим ФЗ РФ	
1.2.	Выполнение перед началом работ мероприятий, предусмотренных:
*Законодательство ФЗ РФ, в области охраны труда и безопасности труда
*Актом-передачи строительной площадки; Актом-допуском и иными документами, в соответствии с действующим ФЗ РФ по охране труда и безопасности труда	
1.3.	Выполнение мероприятий, предусмотренных организационно-технологической документацией (ПОС, ППР и др.)	
1.4.	Выполнение работ персоналом исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучением и проверкой знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда	
1.5.	Обеспечение своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защитой	
1.6.	Применение исправного сертифицированного оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов	
1.7.	Содержание участков производства работ и рабочих мест в чистоте и порядке (ежедневно)	
1.8.	Назначение ответственных лиц распорядительными документами (Приказами, Распоряжениями по предприятию):	
1.8.1.	-«О назначении ответственных лиц за подписание: Акта-передачи строительной площадки; Акта-допуска по вопросам охраны труда, безопасности труда»	
1.8.2.	-«О назначении ответственных лиц за взаимодействие с Застройщиком по вопросам охраны труда, безопасности труда»	
1.8.3.	-«О назначении ответственных лиц за взаимодействие с контролирующими органами во вопросам охраны труда, безопасности труда»	
1.8.4.	-«О назначении ответственных лиц за заполнение, ведение, предоставление документации по вопросам охраны труда и безопасности труда»	
1.8.5.	-«О назначение ответственных лиц за организацию и координацию производства работ и обеспечение безопасных условий труда»	
1.8.6.	-И иные Приказы, Распоряжения «О назначении ответственных, лиц…», по требованию Субгенподрядчика	
1.9.	Наличие перечня мест и видов работ (работы повышенной опасности), проводимых по наряд-допуску	
1.10.	Наличие планов производства работ, технологических карт	
1.11.	Наличие оценки профессиональных рисков по охране труда и безопасности труда	
1.12.	Наличие удостоверений по охране труда и безопасности труда  	
1.13.	Поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своих и привлекаемых работников, с учетом законодательства РФ и Федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации своих руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности	
1.14.	Разработку плана-графика совместных работ и графика работ при организации сменной работы	
1.15.	Координацию действий соисполнителей	
1.16.	Обеспечение безопасных подходов и выходов к рабочим местам	
1.17.	Централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда и безопасности труда:	
1.17.1.	ограждение проемов, в том числе перепады по высоте	
1.17.2.	поставку и обеспечение работников сертифицированными спасательными и страховочными системами	
1.17.3.	маркировку ограждений приёмов и перепадов по высоте	
1.17.4.	поставку и установку сертифицированных строительных лесов, подмостей 	
1.17.5.	установку устройств заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением предупредительными знаками	
1.17.6.	установку оснащения производственных площадок информационными стендами по охране труда и безопасности труда	
Проводить:	
1.18.	С участием представителей Субгенподрядчика совместные проверки по состоянию охраны труда и безопасности труда на объекте Подрядчика (переданную по Акту-передачи строительной площадки) с оформлением, предоставлением Актов-предписаний Подрядчику	
Выполнять:	
1.19.	Требования Субгенподрядчика по охране труда и безопасности труда	
1.20.	Требования ФЗ РФ по охране труда и безопасности труда	
Уведомлять:	
1.21.	Субгенподрядчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях, несчастных случаях на объекте и /или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:	
1.21.1.	незамедлительно, течение часа, о каждом несчастном случае, произошедшем с работниками подрядной организации на объектах Субгенподрядчика	
1.21.2.	незамедлительно, в течение 2 (Двух) часов - аварии	
1.21.3.	незамедлительно, в течение суток - о любом несчастном случае не зависимо от степени тяжести 	
1.21.4.	незамедлительно, в течение недели - после окончания расследования несчастного случая – предоставить копии материалов расследования несчастных случаев Субгенподрядчику	
Включать:	
1.22.	Представителя Субгенподрядчика в состав комиссии по расследованию несчастного случая (по требованию/согласованию)	
Нести ответственность за:	
1.23.	Организацию, обеспечение безопасного выполнения работ работниками Подрядчика	
1.24.	Организацию, соблюдение, выполнение требований ФЗ РФ, нормативных правовых актов, устанавливающих требования охраны труда и безопасности труда	
1.25.	Исполнение «Требований Субгенподрядчика по охране труда и безопасности труда»	
2.Субгенподрядчик обязуется:	
Обеспечивать:	
2.1.	Передачу строительной площадки по «Акту передачи строительной площадки» Подрядчику	
2.2.	Ознакомление с требованиями по охране труда и безопасности труда Субгенподрядчика	
2.3.	С участием представителей Субгенподрядчика совместные проверки по состоянию охраны труда и безопасности труда на объекте Подрядчика (переданную по Акту-передачи строительной площадки) с оформлением, предоставлением Актов-предписаний Подрядчику	
2.4.	Проведение совещаний по охране труда и безопасности труда, доведение информации по п.2.3.	
2.5.	Допуск подрядчиков   на объект строительства, в том случае, если предоставлены документы Субгенподрядчику в отдел охраны труда: 
*Письмо/Уведомление о начале производства работ, со списком работников подрядной организации для прохождения вводного инструктажа у Субгенподрядчикака (PDF (подписанный, заверенный документ), редактируемый вариант)
*Договор, заключенный между Подрядчиком и Субгенподрядчиком (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Акт-передачи строительной площадки между Субгенподрядчиком и Подрядчиком (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Акт-допуск на производство работ между Субгенподрядчиком и Подрядчиком (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Приказы о назначении ответственного лица за производство работ по охране труда и безопасности труда у Подрядчика (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Проекты производства работ у Подрядчика (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Технологические карты у Подрядчика (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Письмо «О предоставлении информации Субгенподрядчику, о том, что работники Подрядной организации прошли соответствующее обучение по охране труда и безопасности труда, в соответствии с занимаемой должностью и имеют право выполнять определенные виды работ на объектах Субгенподрядчика» ((PDF (подписанный, заверенный документ)
*Письмо «О предоставлении информации Субгенподрядчику, о том, что работники Подрядной организации прошли медосмотры (предварительный, периодический, психиатрическое освидетельствование), в соответствии с занимаемой должностью и имеют право выполнять определенные виды работ на объектах Субгенподрядчика (PDF (подписанный, заверенный документ)	
Оформлять:	
2.6.	Необходимы документы, в соответствии с требованиями ФЗ РФ и требованиями Субгенподрядчика, а также проектной документацией	
Предоставлять:	
2.7.	Подрядчику необходимую для производства работ проектную, организационно-техническую и иную документацию	
Разрабатывать:	
2.8.	По согласованию с Подрядчиком график совместных проверок состояния охраны труда и безопасности труда при выполнении подрядных работ на территории Субгенподрядчика, а также контролировать выполнение требований охраны труда и безопасности труда Подрядчиком и при необходимости приостанавливать работы до устранения нарушений	
Проводить:	
2.9.	С участием представителей Подрядчика совместные проверки по состоянию охраны труда, безопасности труда на производственных участках с оформлением Актов-предписаний	
2.10.	Проведение совещаний по охране труда и безопасности труда, доведение информации по п.2.9. до Подрядчиков	
3.Субгенподрядчик имеет право:	
Требовать:	
3.1.	В письменном виде удаление по письму, акту-предписанию Подрядчика, любого работника Подрядчика, занятого на объекте Субгенподрядчика, в следующих случаях:	
3.1.1.	появление на рабочем месте в нетрезвом виде (на основании акта-медицинского освидетельствования)	
3.1.2.	нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушение требований охраны труда, нарушение условий Наряд-допуска	
Взыскивать:	
3.3.	С Подрядчика штрафные санкции, за каждое нарушение, как государственных требований по охране труда и безопасности труда, так и локальных нормативных требований Субгенподрядчика и будет рассматриваться, как серьезное грубое нарушение или не выполнение условий договора в размере:	
3.3.1.	10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение по охране труда и безопасности труда	
3.3.2.	50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое повторное выявленное нарушение по охране труда и безопасности труда	
4.Общая информация для Подрядчика/Исполнителя:	
Является:	
4.1.	Настоящее «Требование по охране труда и безопасности труда Субгенподрядчика» являются неотъемлемой частью Договора и подлежит к обязательному исполнению	
4.2.	Предоставлять Субгенподрядчику по официальному запросу, информацию по охране труда и безопасности труда на эл. адрес:
Avd.ot@yandex.ru 
(Дубовикова Анна Вадимовна, Руководитель отдела охраны труда)	

Субгенподрядчик:

ООО «ПС-ГРУПП Пермь» 

Директор

________________А.А. Ехлаков
мп
	Подрядчик

__________________
мп	

Приложение №3
к договору П/25/24 от 03.04.2024г.

Вводный инструктаж по охране труда и безопасности труда у Субгенподрядчика
по объекту:
«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4211198:674 по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Алексеевская» (далее - строительная площадка)

г. Ижевск                                                                                                                          «_____»  ________ 2023 г.
  Проведен вводный инструктаж по охране труда и безопасности труда у Субгенподрядчика ООО «ПС-ГРУПП Пермь» (Субгенподрядчиком) представителем по доверенности №  01-П/2024 от 09.01.2024 Дубовиковой А.В /Ответственного  за проведение вводного инструктажа по охране труда и безопасности труда) Исполнителю (Подрядчику) по договору № П/25/24 от 03.04.2024 г.:
1.Ф.И.О. гражданина РФ (Полностью прописать)
					
Провел вводный инструктаж по охране труда и безопасности труда

  	

______________
    (подпись)

____________
        (дата)
	
Ф.И.О./Ответственного за проведение вводного инструктажа по охране труда и безопасности труда у Субгенподрядчика
	
Прошел вводный инструктаж по охране труда и безопасности труда	

______________
    (подпись)	

____________
        (дата)	

Ф.И.О./Полностью