Договор подряда № ПС/___/___
г.Ижевск                                                                                                                         «__» _________ 2023г.

     Общество с ограниченной ответственностью «ПС-ГРУПП», именуемое в дальнейшем “Генподрядчик”, в лице директора Щуклина Антона Олеговича,  действующего на основании Устава, с одной стороны,
             Общество с ограниченной ответственностью «_________» именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
 1.1. Генподрядчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными силами и средствами выполнить _________ работы на объекте: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом № 68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района «Север» в октябрьском районе г. Ижевска» (далее — Объект). 
 1.2. Работы по настоящему договору выполняются собственными силами, инструментом и техникой (спец.техникой) Подрядчика. 
 1.3. Объем, содержание и состав работ определяются Калькуляцией (Приложение № 1 к Договору),  (Приложение № 2 к Договору), Техническим заданием  (Приложение № 2 к Договору), являющиеся составной и неотъемлемой частью настоящего договора, а также Проектной документацией № _________ (далее – проектная документация),  СП (СНиП), ГОСТ.
 1.4. Материалы по настоящему договору предоставляются Генподрядчиком. 
 1.5. Сторона, предоставившая материалы, несет ответственность за их качество и предоставление на них необходимых сопроводительных документов (сертификатов качества, паспортов качества и т.д.). 
 1.6. Генподрядчик, не допуская простоя в работе Подрядчика, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки Подрядчика (если иной срок не указан в заявке), предоставлять Подрядчику давальческое сырье по наименованию, характеристикам и в количестве, указанным в такой заявке и необходимого для надлежащего выполнения Подрядчиком всего объема работ, предусмотренного настоящим Договором и Приложениями к нему. Доставка давальческого сырья на Объект производится силами и средствами Генподрядчика. Одновременно с предоставлением давальческого сырья Генподрядчик передает Подрядчику оформленную на такое сырье сопроводительную документацию, включая:
- накладная на отпуск материалов на сторону ф. М-15 в 2-х экземплярах;
- подтверждающие качество давальческого сырья документы (паспорт/сертификат качества и т.д.).
В случае обнаружения Подрядчиком некачественного давальческого сырья, Подрядчик обязан немедленно приостановить работу и сообщить об этом Генподрядчику. 
Не использованные Подрядчиком давальческие материалы, включая остатки давальческого сырья, подлежат возврату Генподрядчику по окончании выполнения работ на Объекте.
Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Генподрядчиком материалов.
 1.7.  Заявки на материалы подаются в пределах одного этажа (этапа). Заявка подается за 5 пять рабочих дней до начала производства работ на этаже (этапе).
 1.8. Работа считается выполненной после подписания сторонами Актов выполненных работ КС-2, КС-3 и предоставления отчета об использовании давальческого сырья, предоставления  надлежаще оформленных счетов-фактур, исполнительной документации.

2. Стоимость работ по договору
2.1.	 Общая стоимость работ по настоящему договору является окончательной (ориентировочной) определяется Калькуляцией и составляет _________ (_________) рублей, в т.ч. НДС 20%/без учета НДС.
Общая стоимость договора определяется по фактически выполненным работам на основании подписанных Сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
Цена Договора включает в себя все затраты, материалы, связанные с выполнением работ, уплату всех налогов, сборов, обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением необходимых обязательств по Договору, стоимость контрольно-измерительных работ и услуг, лабораторных исследований, экспертных заключений необходимость выполнения которых возникает из настоящего договора либо предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, сопутствующих расходов, необходимых для выполнения работ по Договору, а также любые иные возможные расходы, прямо или косвенно связанные с выполнением работ по Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ. ФОТ, накладные расходы (НР), строительную прибыль (СП), зимнее удорожание, работу в ночное время, стоимость высотных работ. Единичные расценки являются фиксированными на весь период выполнения работ.
2.2.	Оплата по договору осуществляется в следующем порядке: 
- аванс /аванс не предусмотрен
  - оплата выполненного этапа работ производится в течение ____ (_______) рабочих дней, за вычетом выплаченного аванса из сумм, подлежащих выплате Подрядчику, указанных в актах приемки выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных Сторонами, при условии выполнения этапа работ в полном объеме, предоставления  надлежаще оформленных счетов-фактур, исполнительной документации, отчета об использовании давальческого сырья.  Срок оплаты исчисляется только с даты предоставления полного пакета документов и предоставленного Подрядчиком счета на оплату. 
     -  окончательный расчет производится в течение ____ (_______) рабочих дней  после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных Договором, подписания Актов о выполнении работ, справок о стоимости выполненных работ, предоставлении Подрядчиком счетов (счетов-фактур) на всю стоимость Договора, отчета об использовании давальческого сырья и возврата остатков неиспользованного давальческого сырья.
2.3.	 Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом, не запрещенным законодательством Российской Федерации и согласованным Сторонами.
2.4.	Изменения по объему и составу работ, объему и номенклатуре применяемых материалов производятся исключительно с письменного указания Генподрядчика.
2.5.	Любые работ, выполнение которых прямо предусмотрено или подразумевается условиями Договора и приложениями к нему, не предусмотренные указанной документацией, но являющиеся технологически связанными с выполняемыми работами и необходимые для достижения их результата в соответствии с проектной документацией, считаются включенными в стоимость работ и должны быть выполнены Подрядчиком в рамках срока выполнения работ по Договору.
2.6.	  Дополнительные работы, не предусмотренные в настоящем договоре, необходимость в которых возникла по инициативе Генподрядчика  по причине изменения Проектной документации, выполняются Подрядчиком после их согласования с Генподрядчиком с оформлением сметы, согласованной и утвержденного сторонами в установленном порядке, и дополнительного соглашения к Договору. Иные дополнительные работы, не согласованные  Генподрядчиком  не принимаются и оплате не подлежат.
2.7.	Расценки, согласованные сторонами в приложение №1 к договору являются неизменными на весь период действия настоящего договора, а также при заключении дополнительных соглашений к Договору. 
2.8.	С  целью обеспечения гарантийных обязательств Генподрядчик удерживает 5% (пять процентов) от стоимости Договора. Сумму гарантийного удержания  Генподрядчик удерживает из любых платежей.
Окончательное перечисление суммы гарантийного  удержания Подрядчику осуществляется по истечение 1 (одного) года с момента подписания первого Акта приема-передачи Объекта долевого строительства, при условии, что все обнаруженные за этот период гарантийные недостатки  были Подрядчиком устранены своевременно и в полном объеме.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ: 
начало работ – _______________________.
окончание работ – _______________________
Выполненные работы принимаются поэтапно/после выполнения всего объема работ, при условии предоставления в полном объеме исполнительной документации, в т.ч. сертификатов, паспортов на материалы и протоколы, подтверждающие качество применяемого материала. Подрядчику не допускается переходить на выполнение работ к другому этапу не окончив и не сдав работы по этапу, на котором ужу ведутся работы.  
Подрядчик обязан приступить к исполнению договорных обязательств не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента письменного уведомления Генподрядчиком о готовности строительной площадки под этап выполнения работ. Уведомление направляется посредствам электронной почты по адресу, указанному в реквизитах настоящего договора. 
	3.2. Никакие задержки и нарушения по вине Субподрядчика в выполнении работ и услуг не могут служить основанием для требования о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, когда выполнение работ прямо запрещено строительными нормами и правилами в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, сроки выполнения работ в вышеуказанных случаях продлеваются на равный временной промежуток.
Подрядчик вправе выполнить работы досрочно. 
Дата фактического завершения работ определяется датой подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Работа считается выполненной после предоставления и подписания Сторонами без замечаний согласно п. 7.2. Договора.
	3.3. Никакие задержки и нарушения по вине Подрядчика в выполнении работ и услуг не могут служить основанием для требования о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, когда выполнение работ прямо запрещено строительными нормами и правилами в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, сроки выполнения работ в вышеуказанных случаях продлеваются на равный временной промежуток.

4.  Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.	Производить работы в полном соответствии с утвержденными Калькуляцией, проектной документацией, строительными нормами и правилами, действующим нормативным и техническим законодательством Российской Федерации.
4.2. С момента предоставления Подрядчику строительной площадки по Акту передачи строительной площадки, самостоятельно организовывать, выполнять, соблюдать и  нести ответственность за исполнение следующих требований: 
        4.2.1. Неукоснительно выполнять при производстве работ «Требование Генподрядчика по охране труда и безопасности труда» (Приложение №  _ к Договору)  и требования, в соответствии с ФЗ РФ;
 - по охране труда и безопасности труда;
 - по профилактике и минимизации несчастных случаев при выполнении работ по Договору подряда;
- по промышленной безопасности;
- по охране окружающей среды и экологической безопасности, в том числе зеленых насаждений  и земли  во время проведения работ по договору подряда, в пределах строительной площадки;
- по пожарной безопасности;
- -по безопасности дорожного движения;
- по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 
- по технической и технологической документации (ППР, техкарта).
      4.2.2.  Подрядчик обязан иметь квалифицирующие удостоверения по охране труда, безопасности труда, а также отсутствие противопоказаний работам на высоте, в соответствии с требованиями ФЗ РФ.
      4.2.3. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, в соответствии с требованиями ФЗ РФ по охране труда.
     4.2.4.  Немедленно в течение часа информировать Генподрядчика:
- обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору;
- о несчастном случае, аварии, инциденте, возгорании, происшествиях.
4.3. Соблюдать требования и правила благоустройства, санитарно-гигиенический и прочие регламентирующие и регулирующие градостроительную деятельность нормативные документы. 
         4.4. Приказами назначить: лиц, ответственных за производство работ, за организацию, соблюдение выполнение и контроль требований: общестроительных работ, охрана труда и безопасность труда; промышленную безопасность; охрану окружающей среды и экологической безопасности; пожарной безопасности; гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; электрохозяйство и электробезопасность; в том числе за подписание и предоставление документов (приема документов на рассмотрение в соответствии с условиями настоящего Договора). 
        4.5. Заверенные копии приказов, согласно п. 4.4. Договора,  а так же  письмо с перечнем лиц о допуске на объект, вносе строительных механизмов, инвентаря, материалов и въезде транспорта направляется в адрес Генподрядчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания приказа.
4.5. Подрядчик обеспечивает сохранность завезенных на строительную площадку Подрядчиком для производства работ по настоящему Договору технику, оборудование, материалы, конструкции Подрядчик обеспечивает самостоятельно в период рабочего времени. Спецтехника и бытовка/склад сдаются под запись охраннику под запись в журнал охраны по окончании рабочего времени. 
4.6.	 Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет обеспечить содержание, ежедневную уборку строительной площадки, непосредственно на которой ведутся работы и складируются материалы, в т.ч. ежедневную уборка рабочих мест от остатков материалов. На период выполнения работ строительный мусор (бытовой мусор) является собственностью Подрядчика.
4.7.	Подрядчик обязуется, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, Подрядчик несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. 
4.8.	На протяжении всего срока действия договора Подрядчик обязуется осуществлять мойку колес транспортных средств, привлеченных (используемых) им для выполнения работ, самостоятельно. 
4.9.	 Возмещает санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил ведения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, несвоевременную уборку строительного мусора, вынесение грязи на дорогу транспортными средствами Подрядчика и другие упущения.
4.10.	   После завершения предусмотренных Договором работ и сдачи их Генподрядчику со дня подписания Акта о сдаче-приемке выполненных работ, в течение 3 календарных дней вывозит строительные машины, механизмы, инструменты, приборы, инвентарь, временные здания и сооружения и другое имущество, принадлежащее Подрядчику и привлеченным им третьим лицам.
4.11.	Несет ответственность за определенные Договором сроки и качество работ. 
4.12.	В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по уборке мусора на строительной площадке в соответствии с п.4.7. настоящего Договора, Генподрядчик вправе (но не обязан) привлечь стороннюю организацию для уборки строительного (и бытового) мусора, с последующим возмещением Подрядчиком затрат Генподрядчика. 
4.13.	В случае нанесения ущерба по вине Подрядчика имуществу Генподрядчика или иных лиц, к которому в том числе относятся принятые и непринятые Генподрядчиком результаты работ других Подрядчиков по Объекту, возместить ему расходы, связанные с восстановлением данного имущества, или восстановить за свой счет в срок, не позднее 10 рабочих дней с момента получения соответствующего предписания от Генподрядчика. 
4.14.	По окончании выполнения работ сдать Генподрядчику выполненный объем работ для проверки по Актам выполненных работ установленной унифицированный формы (далее в тексте - Акты выполненных работ). К Актам выполненных работ приложить Акты на скрытые работы, исполнительные схемы, а также паспорта и сертификаты на использованные изделия, материалы. Датой получения Генподрядчиком вышеуказанных документов является отметка Генподрядчика в сопроводительном письме к Актам или исполнительной документации. Приемка работ осуществляется Генподрядчиком только при полном выполнении работ, согласно условий настоящего договора и сроков выполнения работ. 
4.15.	 Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, удостоверяющих личность работников, а также разрешение на работу на территории Российской Федерации (для не граждан Российской Федерации) и соблюдать нормы миграционного законодательства и правила приема на работу иностранных граждан, в связи с чем Подрядчик обязуется привлекать и использовать иностранных работников при наличии у них разрешения на работу на территории РФ, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ произвести регистрацию такого  персонала по месту временного проживания и постановку на миграционный учет, осуществлять постоянный контроль над соблюдением иностранным персоналом норм миграционного законодательства, а также за свой счет обеспечить получение указанными лицами всех необходимых документов для работы и временного проживания, включая, в том числе, получение разрешений на работу/патентов, полисов ОМС, ДМС и т.п. 
4.16.	 Подрядчик вправе, для выполнения работ привлекать третьих лиц, при этом ответственность перед Генподрядчиком несет Подрядчик. 
4.17.	 Подрядчик своими силами и за свой счет обязуется обеспечить доставку работников на объект, проживание и санитарно-бытовые условия для работников, соблюдение требований п. 4.2.1. Договора. Для размещения работников на строительной площадке Подрядчик использует собственные бытовые помещения, которые размещаются в бытовом городке. Разрешенное время выполнения работ в будни и выходные дни с 8-00 до 22-00 часов. 
4.18.	 В комплекс работ по Договору входят все работы согласно условиям Договора и Приложениям к нему.  
4.19.	 В случае выявления Генподрядчиком недостатков выполненных Подрядчиком работах, и не устраненных их Подрядчиком в течение 48 (сорока восьми) часов с момента его уведомления, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с последующим возмещением Подрядчиком  затрат Генподрядчика на устранение недостатков. 

5. Обязательства Генподрядчика
Для реализации настоящего Договора Генподрядчик обязан:
5.1. Предоставить подготовленную для производства работ по настоящему договору строительную площадку и передать ее по Акту передачи строительной площадки.
5.2. До начала выполнения работ предоставить соответствующие разделы проектной документации стадии «Рабочая документация»  с сопроводительным письмом.
5.3. Назначить на строительной площадке своего представителя, который от имени Генподрядчика осуществляет технический надзор и контроль за ходом, объемами и качеством выполнения работ, соблюдением сроков выполнения работ, производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.4. Производить приемку работ и подписывать Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, или предоставлять мотивированный отказ в течении 5 (пяти) рабочих дней с учетом положений п.4.12. настоящего Договора.
5.5.   Генподрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных и принятых работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
5.6. Принять от Подрядчика выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

6. Производство работ
6.1.	 Подрядчик приступает к работе после передачи Генподрядчиком строительной площадки по Акту  (Приложение № _ к Договору). Для приемки строительной площадки (либо ее части), составления и подписания акта приема-передачи строительной площадки (либо ее части) Подрядчик в назначенное Генподрядчиком время, направляет своего надлежащим образом уполномоченного представителя. 
6.2.	Подписанием акта приема-передачи строительной площадки Подрядчик подтверждает, что получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения работ, обследовал и изучил строительную площадку и прилегающие к ней территории и земельные участки, и иную информацию, и нашел строительную площадку подходящей для надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
6.3.	С момента начала работ и до их завершения Подрядчик оформляет всю необходимую исполнительную документацию, ежедневно ведет журналы производства работ и иную обязательную документацию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
6.4.	Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется Подрядчиком представителю Генподрядчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры.
6.5.	Генподрядчик  вправе вносить изменения в объем работ, Генподрядчик может дать распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
- исключить любую работу;
- выполнить дополнительную работу, необходимую для завершения строительства за отдельную плату. Изменение стоимости работ и сроки их выполнения оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
6.6. Представитель Генподрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего срока выполнения работ. Между представителем Генподрядчика  и Подрядчика на строительной площадке регулярно (еженедельно), проводятся совещания по согласованию возникающих вопросов. Стороны обязуются обеспечить обязательное присутствие уполномоченных, компетентных представителей, на всех без исключения совещаниях.
6.7. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.
6.8. Работники Подрядчика, появившиеся на строительной площадке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического состояния, на объект не допускаются. 
6.9. Все действия и взаимодействия при исполнении договора осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику, связанные с производством работ могут даваться в журнале производства работ.

7. Приемка выполненных работ
7.1.	Подрядчик передает Генподрядчику за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки работ 3(Три) экземпляра исполнительной документации в бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронном в формате pdf, dwg, путем ссылки на файлообменник или на флеш-носителе.
Приемка выполненных работ производится не позднее 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента получения Генподрядчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. Акты выполненных работ принимаются после выполнения всех работ, предусмотренных проектом, техническим заданием, предоставления исполнительной документации, отчета об использовании давальческого сырья и возврата остатков неиспользованного давальческого сырья, уборки строительного и бытового мусора. 
Освобождение строительной площадки от остатков материала, инструментов и оборудования, техники осуществляется Подрядчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ.
7.2.	В случае обнаружения дефектов выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в сроки, установленные Генподрядчиком, но в срок не позднее 5-ти (Пяти) календарных дней. В случае невозможности устранения недостатков в указанный срок, Подрядчик обязан согласовать дополнительный срок для устранения недостатков, с обоснованием объективной причины установления дополнительного срока.
7.3.	Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты и недостатки (дефектная ведомость), Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения письменного извещения Генподрядчика.
7.4.	При отказе (неявке) Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Генподрядчик в одностороннем порядке составляет Акт и/или привлекает экспертную организацию. Односторонний подписанный Акт и/или (заключение) экспертизы является для Подрядчика основанием для принятия претензий Генподрядчик и устранения недостатков.

8. Ответственность сторон
8.1.	При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п.3.1. настоящего Договора, и предъявления Генподрядчиком претензии в письменном виде, Подрядчик уплачивает Генподрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки. 
8.2.	 Подрядчик возмещает затраты, понесенные Генподрядчиком по вине Подрядчика, в полном объеме, в соответствии с подтверждающими расходы документами. 
8.3.	При нарушении Подрядчиком при производстве работ требований 
- п. 4.2.1. Договора:
- невыполнении предписаний Генподрядчика, Авторского надзора, Государственного строительного надзора в срок до трех рабочих дней;
- иных нарушений при производстве работ, 
Генподрядчик составляет Акт и выносит Подрядчику предупреждение. В случае, если в течение 2 (Двух) рабочих дней, с даты получения предупреждения, Подрядчиком, нарушение не будет устранено, Генподрядчик удерживает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое нарушение из причитающихся Подрядчику выплат. В случае повторного нарушения, предусмотренного настоящим пунктом договора, Генподрядчик составляет Акт, доводит до сведения Подрядчика путем предоставления копии акта, который является основанием для взыскания штрафа.
В случае, если нарушения Подрядчиком требований законодательства привели к привлечению Генподрядчика или Генподрядчика к административной, гражданской, уголовной ответственности, Подрядчик обязан возместить все убытки и затраты, связанные с привлечением Генподрядчика к ответственности и устранением последствий нарушений Подрядчика.  
8.4.  При нарушении Подрядчиком при производстве работ:
- прочих нормативов и правил, нарушение которых будет связано с производством работ;
- принятых проектом номенклатуры материалов, технологий производства работ и т.д.;
- согласованных мест и правил складирования материалов;
- правил ведения исполнительной документации;
Генподрядчик составляет Акт и выносит Подрядчику предупреждение. В случае, если в течение 2 (Двух) рабочих дней, с даты получения предупреждения, Подрядчиком нарушение не будет устранено, Генподрядчик удерживает штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое нарушение, из причитающихся Подрядчику выплат. В случае повторного нарушения, предусмотренного настоящим пунктом договора, Генподрядчик составляет Акт, доводит до сведения Подрядчика путем предоставления копии акта, который является основанием для взыскания штрафа.
8.5. За срыв сроков начала работ, выполнения  промежуточных этапов работ, согласно утвержденного графика, за исключением случаев, независящих от Подрядчика – первые пять календарных дней – 5000 (пять) тысяч рублей в день, с шестого календарного дня  - 10 000 (десять тысяч) рублей в день.
8.6. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков, причиненного ущерба не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
8.7. В случае обнаружения на Объекте работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или веществ вызывающих вышеуказанное опьянение, в том числе курение в местах не отведенных для этого, Подрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 10 000,00 рублей, за каждый факт, зафиксированный любым из ниже перечисленных способов и документами: актами составленными работниками сторон, письменными объяснениями работников сторон и иными способами. В случае повторного нарушения, предусмотренного настоящим пунктом договора, Генподрядчик удерживает 10 % от месячной суммы выполнения работ, на основании предоставленных актов о приемке работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
8.8. Подрядчик обязан не допускать к работе лиц, не имеющих гражданство РФ, или не прошедших регистрацию и не имеющих выданного в установленном порядке разрешения на работу. При выявлении указанных нарушений Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000,00 рублей, за каждый случай нарушения (за каждого работника), а также компенсирует все суммы штрафов наложенных на Генподрядчика, Генподрядчика уполномоченными органами.
8.9. Генподрядчик имеет право в первоочередном порядке удержать из любых сумм, подлежащих выплате Подрядчику Генподрядчиком любые убытки (реальный ущерб и упущенная выгода), возникшие у Генподрядчика в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, любые неустойки (пени, штрафы), предъявленные Подрядчику в порядке, установленном настоящим договором. Удержание производится после предъявления Подрядчику письменного требования об их взыскании.
8.10. Стороны согласовали, что проценты по денежному обязательству, установленные ст. 317.1 ГК РФ не подлежат применению к отношениям сторон по настоящему Договору.
8.11. В случае не устранения недостатков Подрядчиком соответствии с п. 13.3 и 8.3. настоящего договора, Генподрядчика имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из сумм гарантийного удержания, либо Подрядчик возмещает затраты Генподрядчика на устранение недостатков. 
8.10. При срыве Подрядчиком сроков производства работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора Генподрядчик вправе передать выполнение работ другому Подрядчику (в полном объеме и/или определенный этап/этапы работ). 
8.11. При нарушении Генподрядчиком сроков оплаты по договору, установленных п.6.1., 6.3. настоящего Договора, и предъявления Подрядчиком претензии в письменном виде, Генподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки.
8.12. При нарушении Генподрядчиком сроков принятия работ, Генподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки. 
8.13. Подрядчик несет ответственность за своевременное предоставление Генподрядчику и правильное оформление первичных учетных документов, необходимых для получения Генподрядчиком налоговой выгоды, и по его требованию обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты получения требований от Генподрядчика, устранить выявленные ошибки в указанных документах. В случае получения Генподрядчиком отказа налоговых органов в возмещении НДС (предоставлении налоговых вычетов) по причине неправильно оформленных первичных учетных документов и отказа Подрядчика устранить выявленные ошибки, И Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Генподрядчика и предоставления документов, подтверждающих наступление указанных налоговых последствий, компенсирует Заказчику суммы НДС, а также пени и штрафы, начисленные Генподрядчику налоговыми органами.
9. Особые условия
9.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств сторонами. 
9.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
9.3.	Без наличия подписанных приложений к настоящему договору, договор считается не заключенным. 
9.4.	Стороны Договора обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, касающейся предмета Договора, а также информации, дополнительно предоставляемой сторонами в процессе работ по Договору, условий Договора, уровня Договорной цены и т.д. 
9.5.	В случае необходимости передачи персональных данных Стороны принимают все необходимые меры для обеспечения требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части защиты, хранения и обработки персональных данных. 
9.6.	Сторона, виновная в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» самостоятельно несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 
9.7.	Стороны применяют требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимают меры по предупреждению коррупции, ведут Антикоррупционную политику и развивают не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживают деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
9.8.	В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренные Антикоррупционной оговоркой, Подрядчик или Генподрядчик  имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, согласно положениям настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9.9.	  Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 
9.10.	 Все согласованные Сторонами приложения являются неотъемлемой частью Договора.
9.11.	 При подписании и исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами. 
9.12.	 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. С момента заключения настоящего Договора все предшествующие договоренности между Сторонами, будь то в устной или письменной форме, утрачивают силу.

10. Расторжение Договора
10.1.	Генподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:
10.1.1. при нарушении Подрядчиком более 2 (Двух) раз требований п. 4.2.1. Договора, ведения технической документации, журналов производства работ и т.д.;
10.1.2. при получении 2 (Двух) и более предписаний за календарный месяц от технического надзора, представителя Генподрядчика по качеству выполненных работ, а также по нарушению сроков выполненных работ; отставание от сроков выполнения работ на 5 календарных дней и более.
10.1.3. при просрочке Подрядчиком сроков выполнения работ относительно сроков начала выполнения работ и сроков окончания работ на объекте более чем на 5 (Пять) календарных дней по вине Подрядчика;
10.1.4. при просрочке Подрядчиком сроков поставки техники, машин и механизмов (либо согласованных письменно дат поставки Подрядчиком материалов, машин, механизмов и т.д.) на объект более чем на 1 (Один) календарный день по вине Подрядчика. 
10.1.5. при нарушении сроков начала работ, указанных в п.3.1. настоящего Договора.
10.2.	При расторжении Договора по вышеуказанным основаниям, Генподрядчик вправе взыскать с Подрядчика все убытки, причиненные ему вследствие переноса сроков окончания строительства, удорожания материалов, прочие убытки, прямо или косвенно связанные с расторжением Договора. В случае, если на момент расторжения Договора по вышеуказанным основаниям, Подрядчику причитаются к выплате денежные суммы, Генподрядчик имеет право на удержание из причитающихся сумм.
 Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке на основании недобросовестных действий/бездействий Подрядчика, злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Генподрядчик вправе расторгнуть Договор по иным основаниям, в одностороннем порядке, без объяснения Подрядчику причин расторжения Договора.
10.3.	 Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае принятия Генподрядчиком по причинам, не зависящим от Подрядчика, решения о приостановке работ на срок более 30 (Тридцати) рабочих дней или консервации объекта.
10.4.	При досрочном расторжении Договора по вине Генподрядчика, Генподрядчик оплачивает Подрядчику стоимость работ пропорционально выполненным объемам и фактические затраты, подтвержденные документами и принятые Генподрядчиком.
10.5.	В случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке Стороны письменно уведомляют друг друга не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. В случае расторжения Генподрядчиком Договора по основаниям, указанным в п.10.1., Подрядчик уведомляется за 5 (Пять) календарных дней. При досрочном расторжении Договора, обязательства Подрядчика по освобождению строительной площадки, указанные п.4.7. должны быть выполнены до истечения срока уведомления о расторжении Договора.
10.6.	Уведомление о расторжении может быть отправлено почтой, указанной в реквизитах сторон.
10.7.	Расторжение Договора между Генподрядчиком и Подрядчиком влечет автоматическое прекращение Договора для Подрядчиков, привлеченных к работе Подрядчиком.
10.8.	Генподрядчик вправе расторгнуть договор также в следующих случаях:
- снижение качества работ, предусмотренных настоящим договором.
10.8. При досрочном расторжении договора по любым вышеперечисленным основаниям, Подрядчик несет гарантийные обязательства согласно раздела 12 Договора в объеме работ, выполненных Подрядчиком и принятых Генподрядчиком, на основании подписанных сторонами документов. 

11. Порядок рассмотрения споров
11.1.	Все споры, возникшие в связи с исполнением Договора, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.
11.2.	При возникновении споров соблюдение претензионного порядка обязательно. Претензии направляются любым способом, фиксирующим отправление и доставку. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 (десяти) дней.
11.3.	Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
11.4.	При возникновении между Генподрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена комиссия.

12. Гарантии качества работ
12.1.	 Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оснастки поставляемых Подрядчиком, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
Гарантийный срок на используемые материалы и выполненные Подрядчиком работы  составляет – 60  (Шестьдесят) месяцев, который начинает исчисляться с момента подписания первого Акта приема-передачи Объекта долевого строительства/с даты подписания Акта Участником долевого строительства. 
12.2. Подрядчик обязуется устранять недостатки, выявленные в течение гарантийного периода, в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента письменного предъявления Генподрядчиком претензий к качеству результата работ в форме одностороннего уведомления об их выявлении.
       12.3. При поступлении в период гарантийного срока от Участника долевого строительства заявлений, или в любой иной форме информации о наличии недостатков/дефектов в выполненных Подрядчиком работах, в том числе в отношении использованных материалов Подрядчика, Генподрядчик направляет данную информацию Подрядчику с указанием даты комиссионного осмотра результата таких работ по адресу электронной почты, указанному в разделе 4 настоящего Договора, либо любым иным, не запрещенным действующим законодательством, способом (в т.ч. в виде телеграмм, телефонограмм, факсограмм и т.п.). Подрядчик в течение одного рабочего дня с момента получения от Генподрядчика указанной информации обязан письменно подтвердить свое участие в комиссионном осмотре, либо сообщить о своем согласии на проведение такого осмотра без его участия. В случае, если Подрядчик не подтверждает своего участия в комиссионном осмотре и фактически не примет в нем участия, в дальнейшем он не вправе выдвигать со своей стороны какие-либо возражения Генподрядчику, связанные с установленными по результатам такого осмотра обстоятельствами и выводами относительно наличия соответствующих недостатков/дефектов, характера и причин их возникновения, а также способов и стоимости их устранения.
12.4. Генподрядчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки/дефекты своими силами или силами другого подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Генподрядчику всю сумму затрат по устранению дефектов. Генподрядчик вправе удержать (зачесть) указанную сумму затрат из любого платежа, причитающегося Подрядчику как по настоящему договору, так и по иным заключенным между сторонами договорам и прочим основаниям.
          12.5. В целях настоящего Договора для Сторон устанавливается срок для ответа на претензию равный десяти дням с момента получения претензии.
          12.6. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком, субподрядчиками по настоящему Договору.

13.	Гарантии и заверения сторон, возмещение потерь
13.1.	  Стороны  заверяют и гарантируют следующее:
- Стороны являются надлежащим образом учрежденными и зарегистрированными юридическими лицами и/или надлежащим образом зарегистрированными индивидуальными предпринимателями;
- для заключения и исполнения договора Стороны получили все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеют законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Сторонам или ограничивающих их право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Сторон на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.
13.2.	Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Стороны заверяют и гарантируют следующее:
- ими уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, также надлежащим образом ведется и подается в налоговые и иные государственные органы: налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- все операции по исполнению настоящего Договора полностью отражены в первичной документации Сторон, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Стороны;
- Стороны гарантируют своевременное предоставление другой Стороне полностью соответствующих действующему законодательству Российской Федерации первичных документов, которыми оформляются все работы выполняемых в рамках настоящего договора.
13.3.	Подрядчик настоящим подтверждает, что он является членом саморегулируемой организации в области заявленных видов работ или имеет соответствующую лицензию, предусмотренную действующим законодательством РФ (при осуществлении определенных видов деятельности). Подрядчик направляет на выполнение работ в рамках настоящего договора квалифицированный, обученный, прошедший инструктаж и снабженный средствами индивидуальной защиты персонал.
13.4.	Заверения и гарантии, изложенные в п.14.1-14.3. настоящего раздела, являются существенными и имеют значение для заключения,  исполнения,  прекращения настоящего Договора. 
В случае дачи Подрядчик не достоверных гарантий, введения Генподрядчика в заблуждение при заключении настоящего Договора, Подрядчик обязуется возместить все убытки Генподрядчика причиненные недостоверностью заверений Подрядчика.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
14.2.	Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более пятнадцати дней, то Генподрядчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ (оказания услуг).
Если Стороны не смогут договориться в течение трех дней, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения договора.
14.3.	При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
14.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более месяца, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
14.5.	Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
14.6.	Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением почтовой связи.

14.7.	Неотъемлемой частью Договора являются:
1.	Приложение №1 – Калькуляция 
2.	Приложение №2 – Техническое задание
3.	Приложение №4 - Акт передачи строительной площадки 
4.	Приложение №5 – Требование по охране труда и безопасности труда.
5.	Приложение №6 - Вводный инструктаж по охране труда и безопасности труда 

15. Обмен документами в рамках Договора
15.1.	Стороны договорились об использовании ЭДО, обмен документами в рамках Договора осуществляется, в том числе, в форме электронных документов (электронных образов документов) с использованием системы электронного документооборота (ЭДО) в соответствии с законодательством РФ на следующих условиях:
15.1.1.	обмен документами в форме электронных документов (электронных образов документов) (далее – Электронные документы) в рамках Договора осуществляются  Сторонами с использованием системы электронного документооборота (ЭДО), указанной в п. 9.1.5. Договора, в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора;
15.1.2.	Электронные документы, в том числе счета на оплату, счета-фактуры, акты сдачи-приемки оказанных услуг) оформляются в соответствии с требованиями законодательством РФ и направляются с использованием системы ЭДО в сроки, предусмотренные  законодательством Российской Федерации и/или Договором;
15.1.3.	 При использовании ЭДО Стороны руководствуются действующим  законодательством Российской Федерации, а также регламентами предоставления услуг удостоверяющих центров. В случае возникновения спорных ситуаций между Сторонами при ЭДО по вопросам авторства или подлинности электронных документов, разрешение споров производится в соответствии с регламентами удостоверяющих центров. 
15.1.4.	Электронные документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) уполномоченного лица отправителя документов. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена информацией по Договору.. каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную УКЭП, подтвержденную сертификатом удостоверяющего центра, и доверенность, подтверждающую полномочия этого лица, оформленную Сторонами в установленном порядке.
15.1.5.	 Генподрядчик поддерживает совместимость со следующими системами ЭДО: АО ПФ СКБ «Контур», ИНН 6663003127.
15.2.	В случае, если стороны не договорились об использовании ЭДО, обмен документами в рамках Договора осуществляется путем формирования документов на бумажном носителе и направлении по адресам, указанным в разделе 16 Договора.

16.	Адреса и реквизиты сторон

ГЕНПОДРЯДЧИК
ООО «ПС-ГРУПП » 
Юридический адрес: 426034, Удмуртская Республика г. Ижевск ул. Удмуртская д.304 Литер Б Этаж 2 помещение 3.
Почтовый адрес: 426034, Удмуртская Республика г. Ижевск ул. Удмуртская д.304 Литер Б Этаж 2 помещение 3.
ИНН/КПП 1650274667/ 184001001
ОГРН 1131650020226
р/сч 40702810868000001927
Удмуртское Отделение №8618 ПАО СБЕРБАНК БИК 049401601
к/сч 30101810400000000601  
Директор

 __________________ А.О. Щуклин 
мп
		ПОДРЯДЧИК
ООО «ТехноМонолит»
Юр. адрес: : 426065, Россия, Респ.Удмуртская, город Ижевск, ул. 10 лет Октября, зд.80, офис 907
ИНН/КПП      1800006405/180001001
ОГРН: 1231800016800
р/с 40702810829850004147
Банк ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с  3010180200000000824
БИК 042202824

Генеральный директор

___________________Я.В. Балобанов
мп	

Приложение № _
к договору ПС/______________.
АКТ ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Наименование, адрес объекта: 
«Многоэтажный многоквартирный жилой дом № 68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района «Север» в октябрьском районе г. Ижевска» (далее — Объект)
Комиссия в составе:
Представителя Генподрядчика ____________________________________________________________
                                                                                                  (фамилия, инициалы, должность)

Представителя Подрядчика  __________________________________________________________________
                                                                                                (фамилия, инициалы, должность)
произвели в натуре осмотр Объекта:  
«Многоэтажный многоквартирный жилой дом № 68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района «Север» в октябрьском районе г. Ижевска»  (далее — Объект),  
1. Объект отвечает всем необходимым для производства строительных работ требованиям, в том числе требованиям по охране труда и безопасности труда; промышленной безопасности; охране окружающей среды и экологической безопасности; пожарной безопасности; гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; безопасности дорожного движения и не имеет препятствий для выполнения работ, предусмотренных Договором.
	2. С даты подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за выполнение  требований по охране труда и безопасности труда;  промышленной безопасности; охране окружающей среды и экологической безопасности;  пожарной безопасности; гражданской безопасности и чрезвычайным ситуациям;  безопасности дорожного движения;   сохранность, безопасность и дальнейшее использование Объекта до завершения работ, предусмотренных Договором.
ОБЪЕКТ:
Сдал								Принял 
представитель Генподрядчика				представитель   Подрядчика
 _____________________________				____________________________
(фамилия, инициалы)					            (фамилия, инициалы)

Приложение № _
к договору ПС/______________.

«Требования Генподрядчика по охране труда и безопасности труда»

1.Подрядчик/Субподрядчик/Исполнитель, по отношению к своим работникам обязуется:	
Обеспечивать:	
1.1.	Соблюдение и выполнение требований государственных нормативных требований актов по охране труда при производстве работ, а именно:	
1.1.2.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004	
1.1.3.	№ 197-ФЗ от 21.12.2001 «Трудовой кодекс», раздел X «Охрана труда» 	
1.1.4.	№2664 от 24.12.2021 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»	
1.1.5.	№223н от 20.04.2022 «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»	
1.1.6.	№1206 от 05.06.20022 «О порядке расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников»	
1.1.7.	№29н от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских  осмотров, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских  противопоказаний к осуществлению работ  с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также  работам, при выполнении которых  проводятся  обязательные  предварительные  и периодические  медицинские осмотры	
1.1.8.	№342н от 20.05.2022 «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование»	
1.1.9.	№776н от 29.10.2021 об утверждении Положения о системе управления охраной руда»	
1.1.10.	№290н от 01.06.2009 «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»	
1.1.11.	№477 от 16.07.2007 «Об утверждении  типовых  норм бесплатной  выдачи  сертифицированных  специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной  защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных  работах с вредными и (или)   опасными условиями труда, а также  выполняемые  в особых  температурных  условиях или связанных  с загрязнением»	
1.1.12.	№1104н от 14.11.2010 «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств. Занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»	
1.1.13.	№997н  от 09.12.2014 «Об утверждении  типовых норм бесплатной выдачи  специальной  одежды, специальной обуви  и других средств  индивидуальной  защиты работникам  сквозных профессий  и должностей всех видов  экономической деятельности, занятым  на работах  с вредными  и (или)  опасными  условиями труда, а также  на работах, выполняемых в особых  температурных условиях или связанных  с загрязнением	
1.1.14.	№1122н от 17.12.2010 «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих средств и стандарта безопасности труда», «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»	
1.1.15.	№766н от 29.10.2021 «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» (вступает в силу 1 сентября 2023 г.)	
1.1.16.	№426 от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда», в том числе «Оценке профессиональных рисков»	
1.1.17.	№52 от 30.05.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	
1.1.18.	№40 от 02.12.2020 Постановление «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к условиям труда»	
1.1.19.
	ГОСТ 12.0.230-2007 от 10.07.2007 «ССБТ Системы управления охраной труда. Общие требования»	
1.1.20.	№122 от 17.09.2002 Постановление «О своде правил «Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»
СП 12-136-2002 от 01.01.2003 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда в проектах организации строительства и в проектах производства работ»	

1.1.21.	№80 от 23.07.2001 Постановление «О принятии строительных норм и правил РФ «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
СНиП 12-03-2001 от 01.09.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»	
1.1.22.	№123 от 17.09.2002 Постановление «О принятии строительных норм и правил РФ «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»	
1.1.23	№883н от 11.12.2020 Приказ «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»	
1.1.24.	№782н от 16.11.2020 Приказ «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»	
1.1.25.	Иная документация в области охраны труда и безопасности труда, в соответствии с действующим ФЗ РФ	
1.2.	Выполнение перед началом работ мероприятий, предусмотренных:
*Законодательство ФЗ РФ, в области охраны труда и безопасности труда
*Актом-передачи строительной площадки; Актом-допуском и иными документами, в соответствии с действующим ФЗ РФ по охране труда и безопасности труда	
1.3.	Выполнение мероприятий, предусмотренных организационно-технологической документацией (ПОС, ППР и др.)	
1.4.	Выполнение работ персоналом исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте, обучением и проверкой знаний требований охраны труда в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны труда	
1.5.	Обеспечение своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защитой	
1.6.	Применение исправного сертифицированного оборудования, инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов	
1.7.	Содержание участков производства работ и рабочих мест в чистоте и порядке (ежедневно)	
1.8.	Назначение ответственных лиц распорядительными документами (Приказами, Распоряжениями по предприятию):	
1.8.1.	-«О назначении ответственных лиц за подписание: Акта-передачи строительной площадки; Акта-допуска по вопросам охраны труда, безопасности труда»	
1.8.2.	-«О назначении ответственных лиц за взаимодействие с Застройщиком по вопросам охраны труда, безопасности труда»	
1.8.3.	-«О назначении ответственных лиц за взаимодействие с контролирующими органами во вопросам охраны труда, безопасности труда»	
1.8.4.	-«О назначении ответственных лиц за заполнение, ведение, предоставление документации по вопросам охраны труда и безопасности труда»	
1.8.5.	-«О назначение ответственных лиц за организацию и координацию производства работ и обеспечение безопасных условий труда»	
1.8.6.	-И иные Приказы, Распоряжения «О назначении ответственных, лиц…», по требованию Генподрядчика	
1.9.	Наличие перечня мест и видов работ (работы повышенной опасности), проводимых по наряд-допуску	
1.10.	Наличие планов производства работ, технологических карт	
1.11.	Наличие оценки профессиональных рисков по охране труда и безопасности труда	
1.12.	Наличие удостоверений по охране труда и безопасности труда  	
1.13.	Поддержание нормативного уровня и повышение квалификации своих и привлекаемых работников, с учетом законодательства РФ и Федеральных норм и правил, путем обучения и периодической проверки знаний, проведение инструктажей, аттестации своих руководителей и специалистов на соответствие занимаемой должности	
1.14.	Разработку плана-графика совместных работ и графика работ при организации сменной работы	
1.15.	Координацию действий соисполнителей	
1.16.	Обеспечение безопасных подходов и выходов к рабочим местам	
1.17.	Централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда и безопасности труда:	
1.17.1.	ограждение проемов, в том числе перепады по высоте	
1.17.2.	поставку и обеспечение работников сертифицированными спасательными и страховочными системами	
1.17.3.	маркировку ограждений приёмов и перепадов по высоте	
1.17.4.	поставку и установку сертифицированных строительных лесов, подмостей 	
1.17.5.	установку устройств заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением предупредительными знаками	
1.17.6.	установку оснащения производственных площадок информационными стендами по охране труда и безопасности труда	
Проводить:	
1.18.	С участием представителей Генподрядчика совместные проверки по состоянию охраны труда и безопасности труда на объекте Подрядчика (переданную по Акту-передачи строительной площадки) с оформлением, предоставлением Актов-предписаний Подрядчику	
Выполнять:	
1.19.	Требования Генподрядчика по охране труда и безопасности труда	
1.20.	Требования ФЗ РФ по охране труда и безопасности труда	
Уведомлять:	
1.21.	Генподрядчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях, несчастных случаях на объекте и /или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:	
1.21.1.	незамедлительно, течение часа, о каждом несчастном случае, произошедшем с работниками подрядной организации на объектах Генподрядчика	
1.21.2.	незамедлительно, в течение 2 (Двух) часов - аварии	
1.21.3.	незамедлительно, в течение суток - о любом несчастном случае не зависимо от степени тяжести 	
1.21.4.	незамедлительно, в течение недели - после окончания расследования несчастного случая – предоставить копии материалов расследования несчастных случаев Генподрядчику	
Включать:	
1.22.	Представителя Генподрядчика в состав комиссии по расследованию несчастного случая (по требованию/согласованию)	
Нести ответственность за:	
1.23.	Организацию, обеспечение безопасного выполнения работ работниками Подрядчика	
1.24.	Организацию, соблюдение, выполнение требований ФЗ РФ, нормативных правовых актов, устанавливающих требования охраны труда и безопасности труда	
1.25.	Исполнение «Требований Генподрядчика по охране труда и безопасности труда»	
2.Генподрядчик обязуется:	
Обеспечивать:	
2.1.	Передачу строительной площадки по «Акту передачи строительной площадки» Подрядчику	
2.2.	Ознакомление с требованиями по охране труда и безопасности труда Генподрядчика	
2.3.	С участием представителей Генподрядчика совместные проверки по состоянию охраны труда и безопасности труда на объекте Подрядчика (переданную по Акту-передачи строительной площадки) с оформлением, предоставлением Актов-предписаний Подрядчику	
2.4.	Проведение совещаний по охране труда и безопасности труда, доведение информации по п.2.3.	
2.5.	Допуск подрядчиков   на объект строительства, в том случае, если предоставлены документы Генподрядчику в отдел охраны труда: 
*Письмо/Уведомление о начале производства работ, со списком работников подрядной организации для прохождения вводного инструктажа у Генподрядчикака (PDF (подписанный, заверенный документ), редактируемый вариант)
*Договор, заключенный между Подрядчиком и Генподрядчиком (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Акт-передачи строительной площадки между Генподрядчиком и Подрядчиком (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Акт-допуск на производство работ между Генподрядчиком и Подрядчиком (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Приказы о назначении ответственного лица за производство работ по охране труда и безопасности труда у Подрядчика (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Проекты производства работ у Подрядчика (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Технологические карты у Подрядчика (PDF (подписанный, заверенный документ)
*Письмо «О предоставлении информации Генподрядчику, о том, что работники Подрядной организации прошли соответствующее обучение по охране труда и безопасности труда, в соответствии с занимаемой должностью и имеют право выполнять определенные виды работ на объектах Генподрядчика» ((PDF (подписанный, заверенный документ)
*Письмо «О предоставлении информации Генподрядчику, о том, что работники Подрядной организации прошли медосмотры (предварительный, периодический, психиатрическое освидетельствование), в соответствии с занимаемой должностью и имеют право выполнять определенные виды работ на объектах Генподрядчика (PDF (подписанный, заверенный документ)	
Оформлять:	
2.6.	Необходимы документы, в соответствии с требованиями ФЗ РФ и требованиями Генподрядчика, а также проектной документацией	
Предоставлять:	
2.7.	Подрядчику необходимую для производства работ проектную, организационно-техническую и иную документацию	
Разрабатывать:	
2.8.	По согласованию с Подрядчиком график совместных проверок состояния охраны труда и безопасности труда при выполнении подрядных работ на территории Генподрядчика, а также контролировать выполнение требований охраны труда и безопасности труда Подрядчиком и при необходимости приостанавливать работы до устранения нарушений	
Проводить:	
2.9.	С участием представителей Подрядчика совместные проверки по состоянию охраны труда, безопасности труда на производственных участках с оформлением Актов-предписаний	
2.10.	Проведение совещаний по охране труда и безопасности труда, доведение информации по п.2.9. до Подрядчиков	
3.Генподрядчик имеет право:	
Требовать:	
3.1.	В письменном виде удаление по письму, акту-предписанию Подрядчика, любого работника Подрядчика, занятого на объекте Генподрядчика, в следующих случаях:	
3.1.1.	появление на рабочем месте в нетрезвом виде (на основании акта-медицинского освидетельствования)	
3.1.2.	нарушение технологического процесса выполнения работ, включая нарушение требований охраны труда, нарушение условий Наряд-допуска	
Взыскивать:	
3.3.	С Подрядчика штрафные санкции, за каждое нарушение, как государственных требований по охране труда и безопасности труда, так и локальных нормативных требований Генподрядчика и будет рассматриваться, как серьезное грубое нарушение или не выполнение условий договора в размере:	
3.3.1.	10 000 (Десять тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение по охране труда и безопасности труда	
3.3.2.	50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждое повторное выявленное нарушение по охране труда и безопасности труда	
4.Общая информация для Подрядчика/Исполнителя:	
Является:	
4.1.	Настоящее «Требование по охране труда и безопасности труда Генподрядчика» являются неотъемлемой частью Договора и подлежит к обязательному исполнению	
4.2.	Предоставлять Генподрядчику по официальному запросу, информацию по охране труда и безопасности труда на эл. адрес:
Avd.ot@yandex.ru 
(Дубовикова Анна Вадимовна, Руководитель отдела охраны труда)	

Генподрядчик:

ООО «ПС-ГРУПП» 

Директор

________________А.О. Щуклин
мп
	Подрядчик
ООО «_______________»
Директор

__________________/_______________
мп	

Приложение № _
к договору ПС/______________.

Вводный инструктаж по охране труда и безопасности труда у Генподрядчика
по объекту:
«Многоэтажный многоквартирный жилой дом № 68 по ул. Новая 8-я в микрорайоне № 17а жилого района «Север» в октябрьском районе г. Ижевска» (далее - строительная площадка)

г. Ижевск                                                                                                                          «_____»  ________ 2023 г.
  Проведен вводный инструктаж по охране труда и безопасности труда Генподрядчиком ООО «ПС-ГРУПП» представителем по доверенности № __ от ____20__(Ф.И.О./Ответвлённого  за проведение вводного инструктажа по охране труда и безопасности труда) Исполнителю (Подрядчику) по договору № Приложение № _ к договору ПС/______________, на выполнение работ по _____________
1.Ф.И.О. гражданина РФ (Полностью прописать)
					
Провел вводный инструктаж по охране труда и безопасности труда

  	

______________
    (подпись)

____________
        (дата)
	
Ф.И.О./Ответственного за проведение вводного инструктажа по охране труда и безопасности труда у Генподрядчика
	
Прошел вводный инструктаж по охране труда и безопасности труда	

______________
    (подпись)	

____________
        (дата)	

Ф.И.О./Полностью